← Resoluciones
Consigue acceso
¿Ya tienes cuenta? Haz login
/
Resolución
101/2026
Órgano de contratación
Parte recurrente
Fecha de resolución
4 de marzo de 2026
Acto recurrido
Decisión
Este resumen ha sido generado automáticamente por IA. Puede contener errores.
Hechos
El Consell Comarcal de la Garrotxa publicó la licitación de un contrato mixto de obras y suministros para la implantación de nueve nodos. El contrato fue adjudicado a BENITO URBAN y formalizado. Posteriormente, se publicó un decreto presidencial ampliando el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de abril de 2026 debido a incidencias durante los trabajos. SERVICIOS URBANOS AVANZADOS, SL, presentó un recurso especial contra este decreto, alegando que la ampliación del plazo no se ajusta a las condiciones del PCAP y que la causa del retraso podría ser imputable al contratista, encubriendo una modificación sustancial del contrato.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, artículo 18.3
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, artículo 195.2
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, artículo 46
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, artículo 44.1 a)
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, artículo 44.6
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, artículo 55 a)
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, artículo 58.2
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, artículo 59
- Decreto 221/2013, de 3 de septiembre, artículo 22
- Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, artículo 10.1 k)
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, artículo 46.1
- Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras de la Generalitat de Catalunya, disposición adicional cuarta
Esta resolución cita a:
- Cataluña 392/2025 2025-10-10
- Cataluña 250/2025 2025-05-28
- Cataluña 339/2024 2024-09-19
- Cataluña 507/2023 2023-09-07
- Cataluña 345/2023 2023-05-24
- Cataluña 325/2022 2022-11-30
- Cataluña 276/2022 2022-11-02
- Cataluña 83/2021 2021-03-17
Esta resolución aparece citada en:
- Cataluña 173/2026 2026-04-22
- Cataluña 160/2026 2026-04-15
- Cataluña 110/2026 2026-03-11
Explorador de resoluciones
- Acceso fácil a las resoluciones de los tribunales de contratación
- Resúmenes automáticos de las claves principales
- Enlazado con licitaciones, adjudicadores y recurrentes