Normativa / Trlcsp 2011 (TRLCSP) Derogada

/ DT quinta. Régimen transitorio de los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada celebrados por entidades que no tienen el carácter de Administración Pública

Preámbulo Art. único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público DA única. Remisiones normativas DD única. Derogación normativa DF única. Entrada en vigor

TEXTO

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales

CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley

Art. 1. Objeto y finalidad Art. 2. Ámbito de aplicación Art. 3. Ámbito subjetivo Art. 4. Negocios y contratos excluidos

CAPÍTULO II. Contratos del sector público

Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales

Art. 5. Calificación de los contratos Art. 6. Contrato de obras Art. 7. Contrato de concesión de obras públicas Art. 8. Contrato de gestión de servicios públicos Art. 9. Contrato de suministro Art. 10. Contrato de servicios Art. 11. Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado Art. 12. Contratos mixtos

Sección 2.ª Contratos sujetos a una regulación armonizada

Art. 13. Delimitación general Art. 14. Contratos de obras y de concesión de obras públicas sujetos a una regulación armonizada: umbral Art. 15. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: umbral Art. 16. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral Art. 17. Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada

Sección 3.ª Contratos administrativos y contratos privados

Art. 18. Régimen aplicable a los contratos del sector público Art. 19. Contratos administrativos Art. 20. Contratos privados Art. 21. Jurisdicción competente

LIBRO I. Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos

TÍTULO I. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público

CAPÍTULO I. Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público

Art. 22. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación Art. 23. Plazo de duración de los contratos Art. 24. Ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por la Administración, y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares

CAPÍTULO II. Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato

Art. 25. Libertad de pactos Art. 26. Contenido mínimo del contrato

CAPÍTULO III. Perfección y forma del contrato

Art. 27. Perfección de los contratos Art. 28. Carácter formal de la contratación del sector público

CAPÍTULO IV. Remisión de información a efectos estadísticos y de fiscalización

Art. 29. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas Art. 30. Datos estadísticos

CAPÍTULO V. Régimen de invalidez

Sección 1.ª Régimen general

Art. 31. Supuestos de invalidez Art. 32. Causas de nulidad de derecho administrativo Art. 33. Causas de anulabilidad de derecho administrativo Art. 34. Revisión de oficio Art. 35. Efectos de la declaración de nulidad Art. 36. Causas de invalidez de derecho civil

Sección 2.ª Supuestos especiales de nulidad

Art. 37. Supuestos especiales de nulidad contractual Art. 38. Consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad en los supuestos del artículo anterior Art. 39. Interposición de la cuestión de nulidad

CAPÍTULO VI. Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos

Art. 40. Recurso especial en materia de contratación: Actos recurribles Art. 41. Órgano competente para la resolución del recurso Art. 42. Legitimación Art. 43. Solicitud de medidas provisionales Art. 44. Iniciación del procedimiento y plazo de interposición Art. 45. Efectos derivados de la interposición del recurso Art. 46. Tramitación del procedimiento Art. 47. Resolución Art. 48. Determinación de la indemnización Art. 49. Efectos de la resolución Art. 50. Arbitraje

TÍTULO II. Partes en el contrato

CAPÍTULO I. Órgano de contratación

Art. 51. Competencia para contratar Art. 52. Responsable del contrato Art. 53. Perfil de contratante

CAPÍTULO II. Capacidad y solvencia del empresario

Sección 1.ª Aptitud para contratar con el sector público

Subsección 1.ª Normas generales

Art. 54. Condiciones de aptitud Art. 55. Empresas no comunitarias Art. 56. Condiciones especiales de compatibilidad

Subsección 2.ª Normas especiales sobre capacidad

Art. 57. Personas jurídicas Art. 58. Empresas comunitarias Art. 59. Uniones de empresarios

Subsección 3.ª Prohibiciones de contratar

Art. 60. Prohibiciones de contratar Art. 61. Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento Art. 61 bis. Efectos de la declaración de la prohibición de contratar

Subsección 4.ª Solvencia

Art. 62. Exigencia de solvencia Art. 63. Integración de la solvencia con medios externos Art. 64. Concreción de las condiciones de solvencia

Subsección 5.ª Clasificación de las empresas

Art. 65. Exigencia y efectos de la clasificación Art. 66. Exención de la exigencia de clasificación Art. 67. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación Art. 68. Competencia para la clasificación Art. 69. Inscripción registral de la clasificación Art. 70. Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones Art. 71. Comprobación de los elementos de la clasificación

Sección 2.ª Acreditación de la aptitud para contratar

Subsección 1.ª Capacidad de obrar

Art. 72. Acreditación de la capacidad de obrar

Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar

Art. 73. Prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar

Subsección 3.ª Solvencia

Art. 74. Medios de acreditar la solvencia Art. 75. Acreditación de la solvencia económica y financiera Art. 76. Solvencia técnica en los contratos de obras Art. 77. Solvencia técnica en los contratos de suministro Art. 78. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios Art. 79. Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos Art. 79 bis. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia Art. 80. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad Art. 81. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental Art. 82. Documentación e información complementaria

Subsección 4.ª Prueba de la clasificación y de la aptitud para contratar a través de Registros o listas oficiales de contratistas

Art. 83. Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas Art. 84. Certificados comunitarios de clasificación

CAPÍTULO III. Sucesión en la persona del contratista

Art. 85. Supuestos de sucesión del contratista

TÍTULO III. Objeto, precio y cuantía del contrato

CAPÍTULO I. Normas generales

Art. 86. Objeto del contrato Art. 87. Precio Art. 88. Cálculo del valor estimado de los contratos

CAPÍTULO II. Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas

Art. 89. Procedencia y límites Artículos 90 a 92 Art. 90. Sistema de revisión de precios Art. 91. Fórmulas Art. 92. Coeficiente de revisión Art. 93. Revisión en casos de demora en la ejecución Art. 94. Pago del importe de la revisión

TÍTULO IV. Garantías exigibles en la contratación del sector público

CAPÍTULO I. Garantías a prestar en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas

Sección 1.ª Garantía definitiva

Art. 95. Exigencia de garantía Art. 96. Garantías admitidas Art. 97. Régimen de las garantías prestadas por terceros Art. 98. Garantía global Art. 99. Constitución, reposición y reajuste de garantías Art. 100. Responsabilidades a que están afectas las garantías Art. 101. Preferencia en la ejecución de garantías Art. 102. Devolución y cancelación de las garantías

Sección 2.ª Garantía provisional

Art. 103. Exigencia y régimen

CAPÍTULO II. Garantías a prestar en otros contratos del sector público

Art. 104. Supuestos y régimen

TÍTULO V. Modificación de los contratos

Art. 105. Supuestos Art. 106. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación Art. 107. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación Art. 108. Procedimiento

LIBRO II. Preparación de los contratos

TÍTULO I. Preparación de contratos por las Administraciones Públicas

CAPÍTULO I. Normas generales

Sección 1.ª Expediente de contratación

Subsección 1.ª Tramitación Ordinaria

Art. 109. Expediente de contratación: iniciación y contenido Art. 110. Aprobación del expediente Art. 111. Expediente de contratación en contratos menores

Subsección 2.ª Tramitación abreviada del expediente

Art. 112. Tramitación urgente del expediente Art. 113. Tramitación de emergencia

Sección 2.ª Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas

Art. 114. Pliegos de cláusulas administrativas generales Art. 115. Pliegos de cláusulas administrativas particulares Art. 116. Pliegos de prescripciones técnicas Art. 117. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas Art. 118. Condiciones especiales de ejecución del contrato Art. 119. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales Art. 120. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo

CAPÍTULO II. Normas especiales para la preparación de determinados contratos

Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de obras

Subsección 1.ª Proyecto de obras y replanteo

Art. 121. Proyecto de obras Art. 122. Clasificación de las obras Art. 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración Art. 124. Presentación del proyecto por el empresario Art. 125. Supervisión de proyectos Art. 126. Replanteo del proyecto

Subsección 2.ª Pliego de Cláusulas Administrativas en contratos bajo la modalidad de abono total del precio

Art. 127. Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas en los contratos de obra con abono total del precio

Sección 2.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra pública

Art. 128. Estudio de viabilidad Art. 129. Anteproyecto de construcción y explotación de la obra Art. 130. Proyecto de la obra y replanteo de éste Art. 131. Pliegos de cláusulas administrativas particulares

Sección 3.ª Actuaciones preparatorias del contrato de gestión de servicios públicos

Art. 132. Régimen jurídico del servicio Art. 133. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación

Sección 4.ª Actuaciones preparatorias de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado

Art. 134. Evaluación previa Art. 135. Programa funcional Art. 136. Clausulado del contrato

TÍTULO II. Preparación de otros contratos

CAPÍTULO ÚNICO. Reglas aplicables a la preparación de los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas y de contratos subvencionados

Art. 137. Establecimiento de prescripciones técnicas y preparación de pliegos

LIBRO III. Selección del contratista y adjudicación de los contratos

TÍTULO I. Adjudicación de los contratos

CAPÍTULO I. Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas

Sección 1.ª Normas generales

Subsección 1.ª Disposiciones directivas

Art. 138. Procedimiento de adjudicación Art. 139. Principios de igualdad y transparencia Art. 140. Confidencialidad

Subsección 2.ª Publicidad

Art. 141. Anuncio previo Art. 142. Convocatoria de licitaciones

Subsección 3.ª Licitación

Art. 143. Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones Art. 144. Reducción de plazos en caso de tramitación urgente Art. 145. Proposiciones de los interesados Art. 146. Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos Art. 147. Admisibilidad de variantes o mejoras Art. 148. Subasta electrónica Art. 149. Sucesión en el procedimiento

Subsección 4.ª Selección del adjudicatario

Art. 150. Criterios de valoración de las ofertas Art. 151. Clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación Art. 152. Ofertas con valores anormales o desproporcionados

Subsección 5.ª Obligaciones de información sobre el resultado del procedimiento

Art. 153. Información no publicable Art. 154. Publicidad de la formalización de los contratos Art. 155. Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración

Subsección 6.ª Formalización del contrato

Art. 156. Formalización de los contratos

Sección 2.ª Procedimiento abierto

Art. 157. Delimitación Art. 158. Información a los licitadores Art. 159. Plazos para la presentación de proposiciones Art. 160. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación Art. 161. Adjudicación

Sección 3.ª Procedimiento restringido

Art. 162. Caracterización Art. 163. Criterios para la selección de candidatos Art. 164. Solicitudes de participación Art. 165. Selección de solicitantes Art. 166. Contenido de las invitaciones e información a los invitados Art. 167. Proposiciones Art. 168. Adjudicación

Sección 4.ª Procedimiento negociado

Art. 169. Caracterización

Subsección 1.ª Supuestos de aplicación

Art. 170. Supuestos generales Art. 171. Contratos de obras Art. 172. Contratos de gestión de servicios públicos Art. 173. Contratos de suministro Art. 174. Contratos de servicios Art. 175. Otros contratos

Subsección 2.ª Tramitación

Art. 176. Delimitación de la materia objeto de negociación Art. 177. Anuncio de licitación y presentación de solicitudes de participación Art. 178. Negociación de los términos del contrato

Sección 5.ª Diálogo competitivo

Art. 179. Caracterización Art. 180. Supuestos de aplicación Art. 181. Apertura del procedimiento y solicitudes de participación Art. 182. Diálogo con los candidatos Art. 183. Presentación y examen de las ofertas

Sección 6.ª Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos

Art. 184. Ámbito de aplicación Art. 185. Bases del concurso Art. 186. Participantes Art. 187. Publicidad Art. 188. Decisión del concurso

CAPÍTULO II. Adjudicación de otros contratos del sector público

Sección 1.ª Normas aplicables por los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de administraciones públicas

Art. 189. Delimitación general Art. 190. Adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada Art. 191. Adjudicación de los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada

Sección 2.ª Normas aplicables por otros entes, organismos y entidades del sector público

Art. 192. Régimen de adjudicación de contratos

Sección 3.ª Normas aplicables en la adjudicación de contratos subvencionados

Art. 193. Adjudicación de contratos subvencionados

TÍTULO II. Racionalización técnica de la contratación

CAPÍTULO I. Normas generales

Art. 194. Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas Art. 195. Sistemas para la racionalización de la contratación de otras entidades del sector público

CAPÍTULO II. Acuerdos marco

Art. 196. Funcionalidad y límites Art. 197. Procedimiento de celebración de acuerdos marco Art. 198. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco

CAPÍTULO III. Sistemas dinámicos de contratación

Art. 199. Funcionalidad y límites Art. 200. Implementación Art. 201. Incorporación de empresas al sistema Art. 202. Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico de contratación

CAPÍTULO IV. Centrales de contratación

Sección 1.ª Normas generales

Art. 203. Funcionalidad y principios de actuación Art. 204. Creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales Art. 205. Adhesión a sistemas externos de contratación centralizada

Sección 2.ª Contratación centralizada en el ámbito estatal

Art. 206. Régimen general Art. 207. Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la información

LIBRO IV. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos

TÍTULO I. Normas Generales

CAPÍTULO I. Efectos de los contratos

Art. 208. Régimen jurídico Art. 209. Vinculación al contenido contractual

CAPÍTULO II. Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos

Art. 210. Enumeración Art. 211. Procedimiento de ejercicio

CAPÍTULO III. Ejecución de los contratos

Art. 212. Ejecución defectuosa y demora Art. 213. Resolución por demora y prórroga de los contratos Art. 214. Indemnización de daños y perjuicios Art. 215. Principio de riesgo y ventura Art. 216. Pago del precio Art. 217. Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas Art. 218. Transmisión de los derechos de cobro

CAPÍTULO IV. Modificación de los contratos

Art. 219. Potestad de modificación del contrato Art. 220. Suspensión de los contratos

CAPÍTULO V. Extinción de los contratos

Sección 1.ª Disposición general

Art. 221. Extinción de los contratos

Sección 2.ª Cumplimiento de los contratos

Art. 222. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación

Sección 3.ª Resolución de los contratos

Art. 223. Causas de resolución Art. 224. Aplicación de las causas de resolución Art. 225. Efectos de la resolución

CAPÍTULO VI. Cesión de los contratos y subcontratación

Sección 1.ª Cesión de los contratos

Art. 226. Cesión de los contratos

Sección 2.ª Subcontratación

Art. 227. Subcontratación Art. 228. Pagos a subcontratistas y suministradores Art. 228 bis. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores

TÍTULO II. Normas especiales para contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado

CAPÍTULO I. Contrato de obras

Sección 1.ª Ejecución del contrato de obras

Art. 229. Comprobación del replanteo Art. 230. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista Art. 231. Fuerza mayor Art. 232. Certificaciones y abonos a cuenta Art. 233. Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado

Sección 2.ª Modificación del contrato de obras

Art. 234. Modificación del contrato de obras

Sección 3.ª Cumplimiento del contrato de obras

Art. 235. Recepción y plazo de garantía Art. 236. Responsabilidad por vicios ocultos

Sección 4.ª Resolución del contrato de obras

Art. 237. Causas de resolución Art. 238. Suspensión de la iniciación de la obra Art. 239. Efectos de la resolución

CAPÍTULO II. Contrato de concesión de obra pública

Sección 1.ª Construcción de las obras objeto de concesión

Art. 240. Modalidades de ejecución de las obras Art. 241. Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros Art. 242. Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras Art. 243. Modificación del proyecto Art. 244. Comprobación de las obras

Sección 2.ª Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración concedente

Subsección 1.ª Derechos y obligaciones del concesionario

Art. 245. Derechos del concesionario Art. 246. Obligaciones del concesionario Art. 247. Uso y conservación de la obra pública Art. 248. Zonas complementarias de explotación comercial

Subsección 2.ª Prerrogativas y derechos de la Administración

Art. 249. Prerrogativas y derechos de la Administración Art. 250. Modificación de la obra pública Art. 251. Secuestro de la concesión Art. 252. Penalidades por incumplimientos del concesionario

Sección 3.ª Régimen económico-financiero de la concesión

Art. 253. Financiación de las obras Art. 254. Aportaciones públicas a la construcción y garantías a la financiación Art. 255. Retribución por la utilización de la obra Art. 256. Aportaciones públicas a la explotación Art. 257. Obras públicas diferenciadas Art. 258. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato

Sección 4.ª Financiación privada

Subsección 1.ª Emisión de títulos por el concesionario

Art. 259. Emisión de obligaciones y otros títulos Art. 260. Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario

Subsección 2.ª Hipoteca de la concesión

Art. 261. Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos Art. 262. Derechos del acreedor hipotecario Art. 263. Ejecución de la hipoteca Art. 264. Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso de resolución concesional

Subsección 3.ª Otras fuentes de financiación

Art. 265. Créditos participativos

Sección 5.ª Extinción de las concesiones

Art. 266. Modos de extinción Art. 267. Extinción de la concesión por transcurso del plazo Art. 268. Plazo de las concesiones Art. 269. Causas de resolución Art. 270. Aplicación de las causas de resolución Art. 271. Efectos de la resolución Art. 271 bis. Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración Art. 271 ter. Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración Art. 272. Destino de las obras a la extinción de la concesión

Sección 6.ª Ejecución de obras por terceros

Art. 273. Subcontratación Art. 274. Adjudicación de contratos de obras por el concesionario

CAPÍTULO III. Contrato de gestión de servicios públicos

Sección 1.ª Disposiciones generales

Art. 275. Ámbito del contrato Art. 276. Régimen jurídico Art. 277. Modalidades de la contratación Art. 278. Duración

Sección 2.ª Ejecución del contrato de gestión de servicios públicos

Art. 279. Ejecución del contrato Art. 280. Obligaciones generales Art. 281. Prestaciones económicas

Sección 3.ª Modificación del contrato de gestión de servicios públicos

Art. 282. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico

Sección 4.ª Cumplimiento y efectos del contrato de gestión de servicios públicos

Art. 283. Reversión Art. 284. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares Art. 285. Incumplimiento del contratista

Sección 5.ª Resolución del contrato de gestión de servicios públicos

Art. 286. Causas de resolución Art. 287. Aplicación de las causas de resolución Art. 288. Efectos de la resolución

Sección 6.ª Subcontratación del contrato de gestión de servicios públicos

Art. 289. Subcontratación

CAPÍTULO IV. Contrato de suministro

Sección 1.ª Regulación de determinados contratos de suministro

Art. 290. Arrendamiento Art. 291. Contratos de fabricación y aplicación de normas y usos vigentes en comercio internacional

Sección 2.ª Ejecución del contrato de suministro

Art. 292. Entrega y recepción Art. 293. Pago del precio Art. 294. Pago en metálico y en otros bienes Art. 295. Facultades de la Administración en el proceso de fabricación

Sección 3.ª Modificación del contrato de suministro

Art. 296. Modificación del contrato de suministro

Sección 4.ª Cumplimiento del contrato de suministro

Art. 297. Gastos de entrega y recepción Art. 298. Vicios o defectos durante el plazo de garantía

Sección 5.ª Resolución del contrato de suministro

Art. 299. Causas de resolución Art. 300. Efectos de la resolución

CAPÍTULO V. Contratos de servicios

Sección 1.ª Disposiciones generales

Art. 301. Contenido y límites Art. 302. Determinación del precio Art. 303. Duración Art. 304. Régimen de contratación para actividades docentes

Sección 2.ª Ejecución de los contratos de servicios

Art. 305. Ejecución y responsabilidad del contratista

Sección 3.ª Modificación de los contratos de servicios de mantenimiento

Art. 306. Modificación de estos contratos

Sección 4.ª Cumplimiento de los contratos de servicios

Art. 307. Cumplimiento de los contratos

Sección 5.ª Resolución de los contratos de servicios

Art. 308. Causas de resolución Art. 309. Efectos de la resolución

Sección 6.ª De la subsanación de errores y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras

Art. 310. Subsanación de errores y corrección de deficiencias Art. 311. Indemnizaciones Art. 312. Responsabilidad por defectos o errores del proyecto

CAPÍTULO VI. Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado

Art. 313. Régimen jurídico Art. 314. Duración Art. 315. Financiación

LIBRO V. Organización administrativa para la gestión de la contratación

TÍTULO I. Órganos competentes en materia de contratación

CAPÍTULO I. Órganos de contratación

Art. 316. Órganos de contratación Art. 317. Autorización para contratar Art. 318. Desconcentración Art. 319. Abstención y recusación

CAPÍTULO II. Órganos de asistencia

Art. 320. Mesas de contratación Art. 321. Mesa especial del diálogo competitivo Art. 322. Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada Art. 323. Jurados de concursos

CAPÍTULO III. Órganos consultivos

Art. 324. Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado Art. 325. Órganos consultivos en materia de contratación de las Comunidades Autónomas

TÍTULO II. Registros Oficiales

CAPÍTULO I. Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas

Art. 326. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado Art. 327. Competencia y efectos de las inscripciones en los Registros Oficiales de licitadores y empresas clasificadas Art. 328. Contenido del Registro Art. 329. Voluntariedad de la inscripción Art. 330. Responsabilidad del empresario en relación con la actualización de la información registral Art. 331. Publicidad Art. 332. Colaboración entre Registros

CAPÍTULO II. Registro de Contratos del Sector Público

Art. 333. Registro de Contratos del Sector Público

TÍTULO III. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos

CAPÍTULO ÚNICO. Plataforma de Contratación del Estado

Art. 334. Plataforma de Contratación del Sector Público DA primera. Contratación en el extranjero DA primera bis. Régimen de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos DA segunda. Normas específicas de contratación en las Entidades Locales DA tercera. Reglas especiales sobre competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de las comunicaciones DA cuarta. Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro DA quinta. Contratos reservados DA sexta. Disposiciones aplicables a las Universidades Públicas DA séptima. Exención de requisitos para los Organismos Públicos de Investigación en cuanto adjudicatarios de contratos DA octava. Contratos celebrados en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales DA novena. Normas especiales para la contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones DA décima. Modificaciones de cuantías, plazos y otras derivadas de los Anexos de directivas comunitarias DA undécima. Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea DA duodécima. Cómputo de plazos DA decimotercera. Referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido DA decimocuarta. Espacio Económico Europeo DA decimoquinta. Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley DA decimosexta. Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley DA decimoséptima. Sustitución de letrados en las Mesas de contratación DA decimoctava. Garantía de accesibilidad para personas con discapacidad DA decimonovena. Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas DA vigésima. Conciertos para la prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica celebrados por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas DA vigésima primera. Contratos incluidos en los ámbitos de la defensa y de la seguridad DA vigésima segunda. Régimen de contratación de ciertos Organismos DA vigésima tercera. Prácticas contrarias a la libre competencia DA vigésima cuarta. Prestación de asistencia sanitaria en situaciones de urgencia DA vigésima quinta. Régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y de sus filiales DA vigésima sexta. Protección de datos de carácter personal DA vigésima séptima. Agrupaciones europeas de cooperación territorial DA vigésima octava. Adquisición Centralizada de medicamentos y productos sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud DA vigésima novena. Fórmulas institucionales de colaboración entre el sector público y el sector privado DA trigésima. Régimen de los órganos competentes para resolver los recursos de la Administración General del Estado y Entidades Contratantes adscritas a ella DA trigésima primera. Autorización del Consejo de Ministros en concesiones de autopistas de competencia estatal DA trigésima segunda. Formalización conjunta de acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral DA trigésima tercera. Obligación de presentación de facturas en un registro administrativo e identificación de órganos DA trigésima cuarta. Contratos de suministros y servicios en función de las necesidades DA trigésimo quinta. Referencias a órganos competentes en materia de contratación centralizada DA trigésimo sexta. La Oficina Nacional de Evaluación DT primera. Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley DT segunda. Fórmulas de revisión DT tercera. Determinación de cuantías por los departamentos ministeriales respecto de los Organismos autónomos adscritos a los mismos DT cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia DT quinta. Régimen transitorio de los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada celebrados por entidades que no tienen el carácter de Administración Pública DT sexta. Plazos a los que se refiere el artículo 216 de la Ley DT séptima. Régimen supletorio para las Comunidades Autónomas DT octava. Procedimientos en curso DT novena. Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada DT décima. Prohibición de contratar por incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad DF primera. Actualización de las referencias a determinados órganos DF segunda. Títulos competenciales DF tercera. Normas aplicables a los procedimientos regulados en esta Ley DF cuarta. Habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica DF quinta. Fomento de la contratación precomercial DF sexta. Habilitación para el desarrollo reglamentario ANEXO I. Actividades a que se refiere el apartado 1 del artículo 6 ANEXO II. Servicios a que se refiere el artículo 10 ANEXO III. Lista de productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 15, en lo que se refiere a los contratos de suministros adjudicados por órganos de contratación del sector de la defensa

[INFORMACIÓN RELACIONADA]

Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio de los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada celebrados por entidades que no tienen el carácter de Administración Pública

1. En tanto no se aprueben las instrucciones internas a que se refiere el artículo 191 Previsualizar.b), los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas se regirán, para la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada, por las normas establecidas en el artículo 190 Previsualizar.

2. Estas normas deberán igualmente aplicarse por las restantes entidades del sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas para la adjudicación de contratos, en tanto no aprueben las instrucciones previstas en el artículo 192.3 Previsualizar.

DT cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia DT sexta. Plazos a los que se refiere el artículo 216 de la Ley

Conexiones

Ver grafo completo

Referencia a 2 artículos

Art. 190. Adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada
Art. 192. Régimen de adjudicación de contratos

Fuente oficial

Ver en BOE

Te contamos cómo Gobierto puede ayudarte

¡Gracias!

Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio de los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada celebrados por entidades que no tienen el carácter de Administración Pública