Preámbulo
Art. único . Aprobación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
DA única . Remisiones normativas
DD única . Derogación normativa
DF única . Entrada en vigor
TEXTO
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley
Art. 1 . Objeto y finalidad
Art. 2 . Ámbito de aplicación
Art. 3 . Ámbito subjetivo
Art. 4 . Negocios y contratos excluidos
CAPÍTULO II. Contratos del sector público
Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales
Art. 5 . Calificación de los contratos
Art. 6 . Contrato de obras
Art. 7 . Contrato de concesión de obras públicas
Art. 8 . Contrato de gestión de servicios públicos
Art. 9 . Contrato de suministro
Art. 10 . Contrato de servicios
Art. 11 . Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado
Art. 12 . Contratos mixtos
Sección 2.ª Contratos sujetos a una regulación armonizada
Art. 13 . Delimitación general
Art. 14 . Contratos de obras y de concesión de obras públicas sujetos a una regulación armonizada: umbral
Art. 15 . Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: umbral
Art. 16 . Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral
Art. 17 . Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada
Sección 3.ª Contratos administrativos y contratos privados
Art. 18 . Régimen aplicable a los contratos del sector público
Art. 19 . Contratos administrativos
Art. 20 . Contratos privados
Art. 21 . Jurisdicción competente
LIBRO I. Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos
TÍTULO I. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público
CAPÍTULO I. Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público
Art. 22 . Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación
Art. 23 . Plazo de duración de los contratos
Art. 24 . Ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por la Administración, y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares
CAPÍTULO II. Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato
Art. 25 . Libertad de pactos
Art. 26 . Contenido mínimo del contrato
CAPÍTULO III. Perfección y forma del contrato
Art. 27 . Perfección de los contratos
Art. 28 . Carácter formal de la contratación del sector público
CAPÍTULO IV. Remisión de información a efectos estadísticos y de fiscalización
Art. 29 . Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas
Art. 30 . Datos estadísticos
CAPÍTULO V. Régimen de invalidez
Sección 1.ª Régimen general
Art. 31 . Supuestos de invalidez
Art. 32 . Causas de nulidad de derecho administrativo
Art. 33 . Causas de anulabilidad de derecho administrativo
Art. 34 . Revisión de oficio
Art. 35 . Efectos de la declaración de nulidad
Art. 36 . Causas de invalidez de derecho civil
Sección 2.ª Supuestos especiales de nulidad
Art. 37 . Supuestos especiales de nulidad contractual
Art. 38 . Consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad en los supuestos del artículo anterior
Art. 39 . Interposición de la cuestión de nulidad
CAPÍTULO VI. Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos
Art. 40 . Recurso especial en materia de contratación: Actos recurribles
Art. 41 . Órgano competente para la resolución del recurso
Art. 42 . Legitimación
Art. 43 . Solicitud de medidas provisionales
Art. 44 . Iniciación del procedimiento y plazo de interposición
Art. 45 . Efectos derivados de la interposición del recurso
Art. 46 . Tramitación del procedimiento
Art. 47 . Resolución
Art. 48 . Determinación de la indemnización
Art. 49 . Efectos de la resolución
Art. 50 . Arbitraje
TÍTULO II. Partes en el contrato
CAPÍTULO I. Órgano de contratación
Art. 51 . Competencia para contratar
Art. 52 . Responsable del contrato
Art. 53 . Perfil de contratante
CAPÍTULO II. Capacidad y solvencia del empresario
Sección 1.ª Aptitud para contratar con el sector público
Subsección 1.ª Normas generales
Art. 54 . Condiciones de aptitud
Art. 55 . Empresas no comunitarias
Art. 56 . Condiciones especiales de compatibilidad
Subsección 2.ª Normas especiales sobre capacidad
Art. 57 . Personas jurídicas
Art. 58 . Empresas comunitarias
Art. 59 . Uniones de empresarios
Subsección 3.ª Prohibiciones de contratar
Art. 60 . Prohibiciones de contratar
Art. 61 . Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento
Art. 61 bis . Efectos de la declaración de la prohibición de contratar
Subsección 4.ª Solvencia
Art. 62 . Exigencia de solvencia
Art. 63 . Integración de la solvencia con medios externos
Art. 64 . Concreción de las condiciones de solvencia
Subsección 5.ª Clasificación de las empresas
Art. 65 . Exigencia y efectos de la clasificación
Art. 66 . Exención de la exigencia de clasificación
Art. 67 . Criterios aplicables y condiciones para la clasificación
Art. 68 . Competencia para la clasificación
Art. 69 . Inscripción registral de la clasificación
Art. 70 . Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones
Art. 71 . Comprobación de los elementos de la clasificación
Sección 2.ª Acreditación de la aptitud para contratar
Subsección 1.ª Capacidad de obrar
Art. 72 . Acreditación de la capacidad de obrar
Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar
Art. 73 . Prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar
Subsección 3.ª Solvencia
Art. 74 . Medios de acreditar la solvencia
Art. 75 . Acreditación de la solvencia económica y financiera
Art. 76 . Solvencia técnica en los contratos de obras
Art. 77 . Solvencia técnica en los contratos de suministro
Art. 78 . Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios
Art. 79 . Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos
Art. 79 bis . Concreción de los requisitos y criterios de solvencia
Art. 80 . Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad
Art. 81 . Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental
Art. 82 . Documentación e información complementaria
Subsección 4.ª Prueba de la clasificación y de la aptitud para contratar a través de Registros o listas oficiales de contratistas
Art. 83 . Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas
Art. 84 . Certificados comunitarios de clasificación
CAPÍTULO III. Sucesión en la persona del contratista
Art. 85 . Supuestos de sucesión del contratista
TÍTULO III. Objeto, precio y cuantía del contrato
CAPÍTULO I. Normas generales
Art. 86 . Objeto del contrato
Art. 87 . Precio
Art. 88 . Cálculo del valor estimado de los contratos
CAPÍTULO II. Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas
Art. 89 . Procedencia y límites
Artículos 90 a 92
Art. 90 . Sistema de revisión de precios
Art. 91 . Fórmulas
Art. 92 . Coeficiente de revisión
Art. 93 . Revisión en casos de demora en la ejecución
Art. 94 . Pago del importe de la revisión
TÍTULO IV. Garantías exigibles en la contratación del sector público
CAPÍTULO I. Garantías a prestar en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas
Sección 1.ª Garantía definitiva
Art. 95 . Exigencia de garantía
Art. 96 . Garantías admitidas
Art. 97 . Régimen de las garantías prestadas por terceros
Art. 98 . Garantía global
Art. 99 . Constitución, reposición y reajuste de garantías
Art. 100 . Responsabilidades a que están afectas las garantías
Art. 101 . Preferencia en la ejecución de garantías
Art. 102 . Devolución y cancelación de las garantías
Sección 2.ª Garantía provisional
Art. 103 . Exigencia y régimen
CAPÍTULO II. Garantías a prestar en otros contratos del sector público
Art. 104 . Supuestos y régimen
TÍTULO V. Modificación de los contratos
Art. 105 . Supuestos
Art. 106 . Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación
Art. 107 . Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación
Art. 108 . Procedimiento
LIBRO II. Preparación de los contratos
TÍTULO I. Preparación de contratos por las Administraciones Públicas
CAPÍTULO I. Normas generales
Sección 1.ª Expediente de contratación
Subsección 1.ª Tramitación Ordinaria
Art. 109 . Expediente de contratación: iniciación y contenido
Art. 110 . Aprobación del expediente
Art. 111 . Expediente de contratación en contratos menores
Subsección 2.ª Tramitación abreviada del expediente
Art. 112 . Tramitación urgente del expediente
Art. 113 . Tramitación de emergencia
Sección 2.ª Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
Art. 114 . Pliegos de cláusulas administrativas generales
Art. 115 . Pliegos de cláusulas administrativas particulares
Art. 116 . Pliegos de prescripciones técnicas
Art. 117 . Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas
Art. 118 . Condiciones especiales de ejecución del contrato
Art. 119 . Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales
Art. 120 . Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo
CAPÍTULO II. Normas especiales para la preparación de determinados contratos
Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de obras
Subsección 1.ª Proyecto de obras y replanteo
Art. 121 . Proyecto de obras
Art. 122 . Clasificación de las obras
Art. 123 . Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración
Art. 124 . Presentación del proyecto por el empresario
Art. 125 . Supervisión de proyectos
Art. 126 . Replanteo del proyecto
Subsección 2.ª Pliego de Cláusulas Administrativas en contratos bajo la modalidad de abono total del precio
Art. 127 . Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas en los contratos de obra con abono total del precio
Sección 2.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra pública
Art. 128 . Estudio de viabilidad
Art. 129 . Anteproyecto de construcción y explotación de la obra
Art. 130 . Proyecto de la obra y replanteo de éste
Art. 131 . Pliegos de cláusulas administrativas particulares
Sección 3.ª Actuaciones preparatorias del contrato de gestión de servicios públicos
Art. 132 . Régimen jurídico del servicio
Art. 133 . Pliegos y anteproyecto de obra y explotación
Sección 4.ª Actuaciones preparatorias de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado
Art. 134 . Evaluación previa
Art. 135 . Programa funcional
Art. 136 . Clausulado del contrato
TÍTULO II. Preparación de otros contratos
CAPÍTULO ÚNICO. Reglas aplicables a la preparación de los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas y de contratos subvencionados
Art. 137 . Establecimiento de prescripciones técnicas y preparación de pliegos
LIBRO III. Selección del contratista y adjudicación de los contratos
TÍTULO I. Adjudicación de los contratos
CAPÍTULO I. Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas
Sección 1.ª Normas generales
Subsección 1.ª Disposiciones directivas
Art. 138 . Procedimiento de adjudicación
Art. 139 . Principios de igualdad y transparencia
Art. 140 . Confidencialidad
Subsección 2.ª Publicidad
Art. 141 . Anuncio previo
Art. 142 . Convocatoria de licitaciones
Subsección 3.ª Licitación
Art. 143 . Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones
Art. 144 . Reducción de plazos en caso de tramitación urgente
Art. 145 . Proposiciones de los interesados
Art. 146 . Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos
Art. 147 . Admisibilidad de variantes o mejoras
Art. 148 . Subasta electrónica
Art. 149 . Sucesión en el procedimiento
Subsección 4.ª Selección del adjudicatario
Art. 150 . Criterios de valoración de las ofertas
Art. 151 . Clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación
Art. 152 . Ofertas con valores anormales o desproporcionados
Subsección 5.ª Obligaciones de información sobre el resultado del procedimiento
Art. 153 . Información no publicable
Art. 154 . Publicidad de la formalización de los contratos
Art. 155 . Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración
Subsección 6.ª Formalización del contrato
Art. 156 . Formalización de los contratos
Sección 2.ª Procedimiento abierto
Art. 157 . Delimitación
Art. 158 . Información a los licitadores
Art. 159 . Plazos para la presentación de proposiciones
Art. 160 . Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación
Art. 161 . Adjudicación
Sección 3.ª Procedimiento restringido
Art. 162 . Caracterización
Art. 163 . Criterios para la selección de candidatos
Art. 164 . Solicitudes de participación
Art. 165 . Selección de solicitantes
Art. 166 . Contenido de las invitaciones e información a los invitados
Art. 167 . Proposiciones
Art. 168 . Adjudicación
Sección 4.ª Procedimiento negociado
Art. 169 . Caracterización
Subsección 1.ª Supuestos de aplicación
Art. 170 . Supuestos generales
Art. 171 . Contratos de obras
Art. 172 . Contratos de gestión de servicios públicos
Art. 173 . Contratos de suministro
Art. 174 . Contratos de servicios
Art. 175 . Otros contratos
Subsección 2.ª Tramitación
Art. 176 . Delimitación de la materia objeto de negociación
Art. 177 . Anuncio de licitación y presentación de solicitudes de participación
Art. 178 . Negociación de los términos del contrato
Sección 5.ª Diálogo competitivo
Art. 179 . Caracterización
Art. 180 . Supuestos de aplicación
Art. 181 . Apertura del procedimiento y solicitudes de participación
Art. 182 . Diálogo con los candidatos
Art. 183 . Presentación y examen de las ofertas
Sección 6.ª Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos
Art. 184 . Ámbito de aplicación
Art. 185 . Bases del concurso
Art. 186 . Participantes
Art. 187 . Publicidad
Art. 188 . Decisión del concurso
CAPÍTULO II. Adjudicación de otros contratos del sector público
Sección 1.ª Normas aplicables por los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de administraciones públicas
Art. 189 . Delimitación general
Art. 190 . Adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada
Art. 191 . Adjudicación de los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada
Sección 2.ª Normas aplicables por otros entes, organismos y entidades del sector público
Art. 192 . Régimen de adjudicación de contratos
Sección 3.ª Normas aplicables en la adjudicación de contratos subvencionados
Art. 193 . Adjudicación de contratos subvencionados
TÍTULO II. Racionalización técnica de la contratación
CAPÍTULO I. Normas generales
Art. 194 . Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas
Art. 195 . Sistemas para la racionalización de la contratación de otras entidades del sector público
CAPÍTULO II. Acuerdos marco
Art. 196 . Funcionalidad y límites
Art. 197 . Procedimiento de celebración de acuerdos marco
Art. 198 . Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco
CAPÍTULO III. Sistemas dinámicos de contratación
Art. 199 . Funcionalidad y límites
Art. 200 . Implementación
Art. 201 . Incorporación de empresas al sistema
Art. 202 . Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico de contratación
CAPÍTULO IV. Centrales de contratación
Sección 1.ª Normas generales
Art. 203 . Funcionalidad y principios de actuación
Art. 204 . Creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales
Art. 205 . Adhesión a sistemas externos de contratación centralizada
Sección 2.ª Contratación centralizada en el ámbito estatal
Art. 206 . Régimen general
Art. 207 . Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la información
LIBRO IV. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos
TÍTULO I. Normas Generales
CAPÍTULO I. Efectos de los contratos
Art. 208 . Régimen jurídico
Art. 209 . Vinculación al contenido contractual
CAPÍTULO II. Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos
Art. 210 . Enumeración
Art. 211 . Procedimiento de ejercicio
CAPÍTULO III. Ejecución de los contratos
Art. 212 . Ejecución defectuosa y demora
Art. 213 . Resolución por demora y prórroga de los contratos
Art. 214 . Indemnización de daños y perjuicios
Art. 215 . Principio de riesgo y ventura
Art. 216 . Pago del precio
Art. 217 . Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas
Art. 218 . Transmisión de los derechos de cobro
CAPÍTULO IV. Modificación de los contratos
Art. 219 . Potestad de modificación del contrato
Art. 220 . Suspensión de los contratos
CAPÍTULO V. Extinción de los contratos
Sección 1.ª Disposición general
Art. 221 . Extinción de los contratos
Sección 2.ª Cumplimiento de los contratos
Art. 222 . Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación
Sección 3.ª Resolución de los contratos
Art. 223 . Causas de resolución
Art. 224 . Aplicación de las causas de resolución
Art. 225 . Efectos de la resolución
CAPÍTULO VI. Cesión de los contratos y subcontratación
Sección 1.ª Cesión de los contratos
Art. 226 . Cesión de los contratos
Sección 2.ª Subcontratación
Art. 227 . Subcontratación
Art. 228 . Pagos a subcontratistas y suministradores
Art. 228 bis . Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores
TÍTULO II. Normas especiales para contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado
CAPÍTULO I. Contrato de obras
Sección 1.ª Ejecución del contrato de obras
Art. 229 . Comprobación del replanteo
Art. 230 . Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista
Art. 231 . Fuerza mayor
Art. 232 . Certificaciones y abonos a cuenta
Art. 233 . Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado
Sección 2.ª Modificación del contrato de obras
Art. 234 . Modificación del contrato de obras
Sección 3.ª Cumplimiento del contrato de obras
Art. 235 . Recepción y plazo de garantía
Art. 236 . Responsabilidad por vicios ocultos
Sección 4.ª Resolución del contrato de obras
Art. 237 . Causas de resolución
Art. 238 . Suspensión de la iniciación de la obra
Art. 239 . Efectos de la resolución
CAPÍTULO II. Contrato de concesión de obra pública
Sección 1.ª Construcción de las obras objeto de concesión
Art. 240 . Modalidades de ejecución de las obras
Art. 241 . Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros
Art. 242 . Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras
Art. 243 . Modificación del proyecto
Art. 244 . Comprobación de las obras
Sección 2.ª Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración concedente
Subsección 1.ª Derechos y obligaciones del concesionario
Art. 245 . Derechos del concesionario
Art. 246 . Obligaciones del concesionario
Art. 247 . Uso y conservación de la obra pública
Art. 248 . Zonas complementarias de explotación comercial
Subsección 2.ª Prerrogativas y derechos de la Administración
Art. 249 . Prerrogativas y derechos de la Administración
Art. 250 . Modificación de la obra pública
Art. 251 . Secuestro de la concesión
Art. 252 . Penalidades por incumplimientos del concesionario
Sección 3.ª Régimen económico-financiero de la concesión
Art. 253 . Financiación de las obras
Art. 254 . Aportaciones públicas a la construcción y garantías a la financiación
Art. 255 . Retribución por la utilización de la obra
Art. 256 . Aportaciones públicas a la explotación
Art. 257 . Obras públicas diferenciadas
Art. 258 . Mantenimiento del equilibrio económico del contrato
Sección 4.ª Financiación privada
Subsección 1.ª Emisión de títulos por el concesionario
Art. 259 . Emisión de obligaciones y otros títulos
Art. 260 . Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario
Subsección 2.ª Hipoteca de la concesión
Art. 261 . Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos
Art. 262 . Derechos del acreedor hipotecario
Art. 263 . Ejecución de la hipoteca
Art. 264 . Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso de resolución concesional
Subsección 3.ª Otras fuentes de financiación
Art. 265 . Créditos participativos
Sección 5.ª Extinción de las concesiones
Art. 266 . Modos de extinción
Art. 267 . Extinción de la concesión por transcurso del plazo
Art. 268 . Plazo de las concesiones
Art. 269 . Causas de resolución
Art. 270 . Aplicación de las causas de resolución
Art. 271 . Efectos de la resolución
Art. 271 bis . Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración
Art. 271 ter . Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración
Art. 272 . Destino de las obras a la extinción de la concesión
Sección 6.ª Ejecución de obras por terceros
Art. 273 . Subcontratación
Art. 274 . Adjudicación de contratos de obras por el concesionario
CAPÍTULO III. Contrato de gestión de servicios públicos
Sección 1.ª Disposiciones generales
Art. 275 . Ámbito del contrato
Art. 276 . Régimen jurídico
Art. 277 . Modalidades de la contratación
Art. 278 . Duración
Sección 2.ª Ejecución del contrato de gestión de servicios públicos
Art. 279 . Ejecución del contrato
Art. 280 . Obligaciones generales
Art. 281 . Prestaciones económicas
Sección 3.ª Modificación del contrato de gestión de servicios públicos
Art. 282 . Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico
Sección 4.ª Cumplimiento y efectos del contrato de gestión de servicios públicos
Art. 283 . Reversión
Art. 284 . Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares
Art. 285 . Incumplimiento del contratista
Sección 5.ª Resolución del contrato de gestión de servicios públicos
Art. 286 . Causas de resolución
Art. 287 . Aplicación de las causas de resolución
Art. 288 . Efectos de la resolución
Sección 6.ª Subcontratación del contrato de gestión de servicios públicos
Art. 289 . Subcontratación
CAPÍTULO IV. Contrato de suministro
Sección 1.ª Regulación de determinados contratos de suministro
Art. 290 . Arrendamiento
Art. 291 . Contratos de fabricación y aplicación de normas y usos vigentes en comercio internacional
Sección 2.ª Ejecución del contrato de suministro
Art. 292 . Entrega y recepción
Art. 293 . Pago del precio
Art. 294 . Pago en metálico y en otros bienes
Art. 295 . Facultades de la Administración en el proceso de fabricación
Sección 3.ª Modificación del contrato de suministro
Art. 296 . Modificación del contrato de suministro
Sección 4.ª Cumplimiento del contrato de suministro
Art. 297 . Gastos de entrega y recepción
Art. 298 . Vicios o defectos durante el plazo de garantía
Sección 5.ª Resolución del contrato de suministro
Art. 299 . Causas de resolución
Art. 300 . Efectos de la resolución
CAPÍTULO V. Contratos de servicios
Sección 1.ª Disposiciones generales
Art. 301 . Contenido y límites
Art. 302 . Determinación del precio
Art. 303 . Duración
Art. 304 . Régimen de contratación para actividades docentes
Sección 2.ª Ejecución de los contratos de servicios
Art. 305 . Ejecución y responsabilidad del contratista
Sección 3.ª Modificación de los contratos de servicios de mantenimiento
Art. 306 . Modificación de estos contratos
Sección 4.ª Cumplimiento de los contratos de servicios
Art. 307 . Cumplimiento de los contratos
Sección 5.ª Resolución de los contratos de servicios
Art. 308 . Causas de resolución
Art. 309 . Efectos de la resolución
Sección 6.ª De la subsanación de errores y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras
Art. 310 . Subsanación de errores y corrección de deficiencias
Art. 311 . Indemnizaciones
Art. 312 . Responsabilidad por defectos o errores del proyecto
CAPÍTULO VI. Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado
Art. 313 . Régimen jurídico
Art. 314 . Duración
Art. 315 . Financiación
LIBRO V. Organización administrativa para la gestión de la contratación
TÍTULO I. Órganos competentes en materia de contratación
CAPÍTULO I. Órganos de contratación
Art. 316 . Órganos de contratación
Art. 317 . Autorización para contratar
Art. 318 . Desconcentración
Art. 319 . Abstención y recusación
CAPÍTULO II. Órganos de asistencia
Art. 320 . Mesas de contratación
Art. 321 . Mesa especial del diálogo competitivo
Art. 322 . Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada
Art. 323 . Jurados de concursos
CAPÍTULO III. Órganos consultivos
Art. 324 . Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
Art. 325 . Órganos consultivos en materia de contratación de las Comunidades Autónomas
TÍTULO II. Registros Oficiales
CAPÍTULO I. Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas
Art. 326 . Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
Art. 327 . Competencia y efectos de las inscripciones en los Registros Oficiales de licitadores y empresas clasificadas
Art. 328 . Contenido del Registro
Art. 329 . Voluntariedad de la inscripción
Art. 330 . Responsabilidad del empresario en relación con la actualización de la información registral
Art. 331 . Publicidad
Art. 332 . Colaboración entre Registros
CAPÍTULO II. Registro de Contratos del Sector Público
Art. 333 . Registro de Contratos del Sector Público
TÍTULO III. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos
CAPÍTULO ÚNICO. Plataforma de Contratación del Estado
Art. 334 . Plataforma de Contratación del Sector Público
DA primera . Contratación en el extranjero
DA primera bis . Régimen de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos
DA segunda . Normas específicas de contratación en las Entidades Locales
DA tercera . Reglas especiales sobre competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de las comunicaciones
DA cuarta . Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro
DA quinta . Contratos reservados
DA sexta . Disposiciones aplicables a las Universidades Públicas
DA séptima . Exención de requisitos para los Organismos Públicos de Investigación en cuanto adjudicatarios de contratos
DA octava . Contratos celebrados en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales
DA novena . Normas especiales para la contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones
DA décima . Modificaciones de cuantías, plazos y otras derivadas de los Anexos de directivas comunitarias
DA undécima . Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea
DA duodécima . Cómputo de plazos
DA decimotercera . Referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido
DA decimocuarta . Espacio Económico Europeo
DA decimoquinta . Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley
DA decimosexta . Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley
DA decimoséptima . Sustitución de letrados en las Mesas de contratación
DA decimoctava . Garantía de accesibilidad para personas con discapacidad
DA decimonovena . Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas
DA vigésima . Conciertos para la prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica celebrados por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
DA vigésima primera . Contratos incluidos en los ámbitos de la defensa y de la seguridad
DA vigésima segunda . Régimen de contratación de ciertos Organismos
DA vigésima tercera . Prácticas contrarias a la libre competencia
DA vigésima cuarta . Prestación de asistencia sanitaria en situaciones de urgencia
DA vigésima quinta . Régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y de sus filiales
DA vigésima sexta . Protección de datos de carácter personal
DA vigésima séptima . Agrupaciones europeas de cooperación territorial
DA vigésima octava . Adquisición Centralizada de medicamentos y productos sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud
DA vigésima novena . Fórmulas institucionales de colaboración entre el sector público y el sector privado
DA trigésima . Régimen de los órganos competentes para resolver los recursos de la Administración General del Estado y Entidades Contratantes adscritas a ella
DA trigésima primera . Autorización del Consejo de Ministros en concesiones de autopistas de competencia estatal
DA trigésima segunda . Formalización conjunta de acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral
DA trigésima tercera . Obligación de presentación de facturas en un registro administrativo e identificación de órganos
DA trigésima cuarta . Contratos de suministros y servicios en función de las necesidades
DA trigésimo quinta . Referencias a órganos competentes en materia de contratación centralizada
DA trigésimo sexta . La Oficina Nacional de Evaluación
DT primera . Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
DT segunda . Fórmulas de revisión
DT tercera . Determinación de cuantías por los departamentos ministeriales respecto de los Organismos autónomos adscritos a los mismos
DT cuarta . Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia
DT quinta . Régimen transitorio de los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada celebrados por entidades que no tienen el carácter de Administración Pública
DT sexta . Plazos a los que se refiere el artículo 216 de la Ley
DT séptima . Régimen supletorio para las Comunidades Autónomas
DT octava . Procedimientos en curso
DT novena . Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada
DT décima . Prohibición de contratar por incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad
DF primera . Actualización de las referencias a determinados órganos
DF segunda . Títulos competenciales
DF tercera . Normas aplicables a los procedimientos regulados en esta Ley
DF cuarta . Habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica
DF quinta . Fomento de la contratación precomercial
DF sexta . Habilitación para el desarrollo reglamentario
ANEXO I. Actividades a que se refiere el apartado 1 del artículo 6
ANEXO II. Servicios a que se refiere el artículo 10
ANEXO III. Lista de productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 15, en lo que se refiere a los contratos de suministros adjudicados por órganos de contratación del sector de la defensa
[INFORMACIÓN RELACIONADA]
